No. 16-2013 
CONTRATO DE OBRA 
ENTRE: De una parte, el FONDO PATRIMONIAL DE LA EMPRESAS REFORMADAS (FONPER), institución autónoma del Estado creado mediante la Ley No.124-01 del 24 de julio de 2001 (Ley 124-01), con su domicilio social en la Ave. Gustavo Mejía Ricart No.73, esquina Agustín Lara, Edificio de Oficinas Gubernamentales Doctor Rafael Kasse Acta, Ensanche Serallés, de esta ciudad, debidamente representado por su Presidente, LIC. FERNANDO ROSA ROSA, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral No, con su domicilio en esta ciudad, el que en lo adelante, se denominará como el FONPER; o por su nombre completo. 
De la otra parte INGENIERO ANGEL RAMON CESPEDES, portador de la Cédula de Identidad y Electoral Número Codia Número, domiciliado y residente en esta ciudad, quien para los fines del presente Contrato, se denominará "EL CONTRATISTA". 
Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES 
PREÁMBULO 
POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación Pública Nacional. 
POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: "Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.". 
POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación. (Cuadro de Umbrales Anexo). 
POR CUANTO: El día dieciocho (18) del mes de Junio del año dos mil trece (2013) FONPER convocó a Concurso Por Comparación de Precios, para la ejecución CONSTRUCCION DE UN CIRCUITO EXCLUSIVO EN MEDIA TENSION CON VOLTAJE 12470/7200V, CON UNA LONGITUD DE 8 KILOMETROS PARA EL PARQUE INDUSTRIAL LA CANELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO; EL MISMO CONSTA DE 22 POSTES DE HAV 14M 500 DAN; 5 POSTES HAV 1410.5M 500 DAN; 120 POSTES HAV 12M 500 DAN; 4 
-fr

POSTES HAV 9M 300 DAN; 15 POSTES DE MADERA DE 30'CLASE 3; 3 POSTES DE MADERA DE 40', CLASE 2; 2 POSTES DE MADERA DE 85', CLASE 2, EN ALAMBRE DE ALUMINIO AAAC. 4/0, CONSTRUIDAS BAJO LAS NORMAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE). 
POR CUANTO: Que hasta el día veintisiete (27) del mes de Junio del año dos mil trece (2013), estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Específicas para el Concursos de Comparación de Precio. 
POR CUANTO: Que el día veintisiete (27) del mes de Junio del año dos mil trece (2013) se procedió a la recepción y apertura de las Ofertas, Técnicas "Sobre A" y Económicas "Sobre B", en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante. 
POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones de FONPER, mediante Acta No. le adjudicó a EL CONTRATISTA el Contrato de Ejecución de Obra para la construcción de CONSTRUCCION DE UN CIRCUITO EXCLUSIVO EN MEDIA TENSION CON VOLTAJE 12470/7200V, CON UNA LONGITUD DE 8 KILOMETROS PARA EL PARQUE INDUSTRIAL LA CANELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO; EL MISMO CONSTA DE 22 POSTES DE HAV 14M 500 DAN; 5 POSTES HAV 1410.5M 500 DAN; 120 POSTES HAV 12M 500 DAN; 4 POSTES HAV 9M 300 DAN; 15 POSTES DE MADERA DE 30'CLASE 3; 3 POSTES DE MADERA DE 40', CLASE 2; 2 POSTES DE MADERA DE 85', CLASE 2, EN ALAMBRE DE ALUMINIO AAAC. 4/0, CONSTRUIDAS BAJO LAS NORMAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE). 
POR CUANTO: A que el día 27 [veintisiete] del mes de junio del año dos mil trece (2013), FONPER procedió a la notificación del resultado de la Licitación conforme al Cronograma establecido. 
POR CUANTO: En fecha tres (03) de Julio del año dos mil trece (2013) EL CONTRATISTA constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 10 del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones de los Artículos 107 Y 111, del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012). 
POR LO TANTO, Y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato, 
ARTíCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES 
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación: 
cJ4__jJa,.------
2 

Certificado de recepción definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales. 
Contratista: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del Contrato. 
Contrato: El presente documento. 
Coordinador: Persona designada como tal por FONPER para realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan ingerencia en la ejecución del Contrato. 
Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado. 
Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por FONPER en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte del emplazamiento. 
Entidad Contratante: FONPER 
Instalación: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra. 
Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del Contrato de precio unitario. 
Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato. 
Obras: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo al Contrato. 
Período de Garantía: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del supervisor. 
Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de FONPER, y aprobados por la Supervisión para la ejecución de las obras. 
Plazos: Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente al último día de plazo. 
Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio unitario correspondiente. 
Representante del Supervisor: Cualquier persona física o jurídica designada como tal con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las 
-If
3 

.' 
Funciones y facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al primero se entenderá hecha al segundo. 
Sub-Contratista: Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cual celebra Contrato directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecución de la obra. 
Supervisor: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por FONPER, responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien FONPER puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato. 
Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por FONPER para la realización de las Obras. 
ARTíCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO: 
Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo: 
a)	El Contrato propiamente dicho 
b)	Pliegos de Condiciones Específicas 
e) Especificaciones Técnicas y de Construcción 
d)	Cálculos Estructurales 
e)	Planos 
f) Presupuesto 
g)	Cronograma de Ejecución de Obras 
h)	Garantías 
ARTíCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO 
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuación: 

CONSTRUCCION DE UN CIRCUITO EXCLUSIVO EN MEDIA TENSION CON VOLTAJE 12470/7200V, CON UNA LONGITUD DE 8 KILOMETROS PARA EL PARQUE INDUSTRIAL LA CANELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO; EL MISMO CONSTA DE 22 POSTES DE HAV 14M 500 DAN; 5 POSTES HAV 1410.5M 500 DAN; 120 POSTES HAV 12M 500 DAN; 4 POSTES HAV 9M 300 DAN; 15 POSTES DE MADERA DE 30'CLASE 3; 3 POSTES DE MADERA DE 40', CLASE 2; 2 POSTES DE MADERA DE 85', CLASE 2, EN ALAMBRE DE ALUMINIO AAAC. 4/0, CONSTRUIDAS BAJO LAS NORMAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE). 
cJ1---
4 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programación general acordada y establecida previamente entre lAS PARTES (Cronograma de Ejecución de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato. 
ARTíCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO 
lAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de RD$19,447,817.96 (DIECINUEVE MillONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE Mil OCHOCIENTOS DIECISIETE Pesos Dominicanos con 96/100), que incluye el 18 de ITBIS de la dirección tecnica, el 5 de Supervisión por valor de RD$912,952.45 (NOVECIENTOS DOCE Mil NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS con 45/100) y el 2 de diseño y planos eléctrico, por valor de RD$275,816.45 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Mil OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS con 45/100). El monto que corresponde al El CONTRATISTA es de RD$18,259,049.06 (DIECIOCHO MillONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Mil CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 06/100). 
Esta suma será pagada de la siguiente manera: 
•	Un avance del 20 del monto contratado equivalente a RD$3,651,809.89 (TRES MillONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN Mil OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON 89/100), a la firma del presente contrato. 
•	El ochenta por ciento (80) restante o sea, la suma de RD$14,607,239.17 (CATORCE MillONES SEISCIENTOS SIETE Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 17/100), contra cubicaciones realizadas por la Dirección de Proyectos del El FONPER. 
En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra. 
ARTíCULO 5.- TIEMPO DE EJECUCiÓN 
El CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a más tardar cinco (05) días después de haber recibido el avance o anticipo mencionado y deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de FONPER en un plazo no mayor de 45 días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato. 
El CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecución establecido. 
ARTíCULO 6.- COMPENSACiÓN POR DEMORA 
Si El CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 7 de este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, El CONTRATISTA adeudará a FONPER, como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación 
5 

correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato. 

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a El CONTRATISTA. 

El pago con la deducción de dichos daños y perjurcros, no exonerará a El CONTRATISTA de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto El CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley. 
ARTíCULO 7.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

Ni FONPER ni El CONTRATISTA serán responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. 

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. 
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 
1.	Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte. 
2.	Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 
3.	Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. 

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. 

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, El CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo establecido, FONPER extenderá el Contrato por un tiempo igual 
f)	
6 

al período en el cual El CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente a esta causa. 
El CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
Si El CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro del período especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
ARTíCULO 8.- INCREMENTOS DE PRECIOS 
Queda convenido que El CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra. 
ARTíCULO 9.- SUPERVISiÓN 
La Supervisión representará a FONPER y será intermediaria entre ésta y El CONTRATISTA, Y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. 
El CONTRATISTA permitirá que FONPER o su representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. 
ARTíCULO 10.- NO RELACiÓN lABORAL. 
lAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana.El CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a FONPER de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato. 
ARTíCULO 11.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia de las mismas identificadas por FONPER con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato. 
El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durante 
11>
7 

la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de la Entidad Contratante. 
EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación. 
EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto ó los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso, EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. 
Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y porla falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta. 
EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano. 
Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán ser obtenidas por EL CONTRATISTA. 
ARTíCULO 12.- DIRECCiÓN DE LAS OBRAS 
EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para que lo haga. 
El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas. 
ARTíCULO 13.-APROBACIÓN DEL PERSONAL. 
La aceptación de la Oferta por parte de FONPER se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a FONPER, 
---*
8 

para su revisión y aprobación. Si FONPER no lo objeta dentro de los primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha sido aprobado. 
ARTíCULO 14.-REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL. 
EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de FONPER, la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. FONPER se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo. 
PÁRRAFO: EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de FONPER un listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, Y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales: 
~ Nombre completo 
~ Cédula de Identidad Personal ~ Cargo ó responsabilidad 
~ Dirección. 
~ Teléfono 
Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad. 
ARTíCULO 15.- PROTECCiÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley. 
La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así como obedecer todas las regulaciones establecidas por FONPER 
4 - 
9 

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos: 
);> Uso de casco de seguridad 
);> Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
);> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de 
trabajo y lentes de protección. 
);> Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. );> Uso de andamios seguros 
);> Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. 
Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual FONPER cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento. 
El Supervisor de FONPER podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. 
El CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción. 
ARTíCULO 16.- GARANTíA DE ANTICIPO. 
Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, El CONTRATISTA deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a entera satisfacción de FONPER por un valor equivalente al monto del avance inicial. 
La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que el 
:y 	anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que el FONPER haya recibido del 
v 	Contratista el reembolso total de ese monto. 
ARTíCULO 17.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCiÓN DE CONTRATO. 
El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la Obra, así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines. 
Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la Obra surgiera o se presentara algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la 
--1r
10 

Obra, El CONTRATISTA, a requerimiento de FONPER o la Supervisión, deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción. 
ARTíCULO 18.- GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato El CONTRATISTA hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de FONPER, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 107 Y 111 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al Diez (10) del monto del Contrato. 
PARRAFO l. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a FONPER en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan. 
ARTíCULO 19.- RESPONSABILIDAD CIVil 
El CONTRATISTA. será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de responsabilidad civil general, correspondiente. 
El CONTRATISTA mantendrá a FONPER, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por El CONTRATISTA. 
Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad física. 
) 
El CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que FONPER esté indemnizada. 
ARTíCULO 20.- GARANTíA DE VICIOS OCULTOS 
Al finalizar los trabajos, El CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de FONPER, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente a RD$19,447,817.96 (DIECINUEVE MillONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE Mil OCHOCIENTOS DIECISIETE Pesos Dominicanos con 96/100),. Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de 
-*
11 

construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de FONPER. 
Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano. 
El CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya sido advertido por FONPER hasta el momento de recibir la Obra terminada. 
ARTíCULO 21.- DEVOLUCiÓN DE lA GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
FONPER se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando El CONTRATISTA presente los siguientes documentos: 
);> Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras 
);> Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo 
);> Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social );> Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta );> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA 
ARTíCULO 22.- IMPUESTOS. 
El CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo. 
ARTíCULO 23.- EQUILIBRIO ECONÓMICO. 
Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por El CONTRATISTA para la ejecución de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a El CONTRATISTA, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional. 
ARTíCULO 24.- SUB-CONTRATACIONES 
El CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por 
escrito de FONPER. 	=IfJ 	__ 
12 

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de FONPER, no eximirá a El CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación estipulada en El Contrato. 
De igual manera, queda entendido que El CONTRATISTA será también responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores. 
ARTíCULO 25.- RESCISiÓN 
FONPER se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que El CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones. 
FONPER podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si El CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a FONPER que en su opinión El CONTRATISTA: 

~ Ha abandonado las Obras, o 
~ Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, o 
~ No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la Supervisión, o 
~ Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de FONPER 
~ Si El CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores; 
~ Si se le asigna un administrador judicial a El CONTRATISTA a causa de su insolvencia. 
~ Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato. 
De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Contrato, que a juicio de FONPER sean violadas por El 
CONTRATIST A. 	_-=:::::::::::;;/~~t;------ 
13 

En tal caso, FONPER, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a El CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios. 
ARTíCULO 26.- NULIDADES DEL CONTRATO. 
Constituirá una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer FONPER, las enunciadas a continuación: 
a)	La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria. 
ARTíCULO 27.- RECEPCiÓN PROVISIONAL 
FONPER tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional. 
Tras la recepción provisional de las Obras, El CONTRATISTA desmantelará y retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato. 
ARTíCULO 28.- CUBICACiÓN DE CIERRE 
El CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de cinco (5) días de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a El CONTRATISTA que realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese 
v 	satisfactoria, FONPER deberá determinar el monto a pagar a El CONTRATISTA. 
ARTíCULO 29.- RECEPCiÓN DEFINITIVA 
Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Supervisor extenderá a El CONTRATISTA un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a FONPER con indicación de la fecha en que El CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar cinco (5) días, después de que expire el período arriba mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda 
obra ordenada. 

14 

Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a FONPER, con una copia para El CONTRATISTA. 
ARTíCULO 30.- MODIFICACIONES A El CONTRATO 
Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre lAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por FONPER. 
ARTíCULO 31.- ARREGLO DE CONFLICTOS. 
lAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su interpretación. 
ARTíCULO 32.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS. 
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008). 
ARTíCULO 33.-INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana. 
~ 	ARTíCULO 34.- IDIOMA OFICIAL. 

El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente documento. 
ARTíCULO 35.- TITUlOs. 
Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato. 

15 

El CONTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana. 
ARTíCULO 37.- ELECCiÓN DE DOMICILIO. 
Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, lAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación. 
ARTíCULO 38.- ACUERDO INTEGRO. 
El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre lAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes. 
HECHO Y FIRMADO de buena fe, en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, para valer a cada una de las partes, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día cuatro (04) del mes de Julio del año DOS MIL TE RECE (2013). 
POR El FONPER 
g)	
SECRETARIO DE ESTADO PRESIDENTE 
POR El CONTRATISTA 
fl~ 
INGENIERO ANGEL RAMON CESPEDES 
16 

.: 
Yo, k, kÜ< ~~U.Q!.M --:P.:h\.cL) , Notario Público de los del número para el Distrito nacional, COIgiatura No. Lj I t,:\ , CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden al presente documento fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los señores: LIC. FERNANDO ROSA ROSA Y INGENIERO ANGEL RAMON CESPEDES, de calidades y generales que constan, quiénes declararon bajo la fe del juramento, que esas son las firmas que acostumbran a utilizar en todos sus actos, tanto públicos como privados. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al día cuatro (04) de Julio del año DOS MIL TRECE (2013). 

17